中国电建西北院乌兰察布汗 海300MW/1200M Wh 独 立储能电站项目（标段二）土建施工劳务分包工程一标采购项目公开谈判采购公告

乌兰察布汗海XMWXMWh独立储能电站（标段二）土建一标X

公开谈判采购公告

（采购编号X-C-X

1.采购条件

乌兰察布汗海XMWXMWh独立储能电站（二）EPC总承包项目已批准建设，项目建设单位为乌兰X，资金已落实。本次采购人为，目前已具备采购条件，现对该项目乌兰察布汗海XMWXMWh独立储能电站（标段二）土建一标X进行公开谈判。凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取谈判文件参与本项目公开谈判。

该项目资金已落实，具备采购条件。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点

内蒙古自治区乌兰察布市商X境内。

2.2X概况及标段概况

本项目主要建设内容：乌兰察布汗海XMW/XMWh独立储能电站项目（标段二）的勘察、设计、X、设备和材料采购、项目管理、X等EPC总包工作，负责消防、打井、地基处理等基础设施建设，统筹负责全站场平、全站道路、全站围墙、电子围栏及大门、全站安防系统、全站户外照明系统等；承担XX千瓦/XX千瓦时磷酸铁锂储能系统的集成、采购、安装、调试等工作；配合标段一完成全X手续、验收等所有全站性工作。

标段概况：乌兰察布汗海XMWXMWh独立储能电站（标段二）土建一标X。

2.3 工期要求

乌兰察布汗海XMWXMWh独立储能电站（标段二）土建一标X，本项目计划工期：本标段计划开工时间为X年8月X日，计划完工时间为X年X月X日，总工期X天。

计划工期：满足以下各节点工期要求。

2.4 质量要求

乌兰察布汗海XMWXMWh独立储能电站（标段二）土建一标X质量要求：全部工作应满X公司或地方验收标准并满足设计文件及其他相关规范的要求。

2.5 采购范围

X为乌兰察布汗海XMWXMWh独立储能电站（标段二）土建一标X。

本标段招标范围（包括但不限于）：

（1）X：①电池系统土建施工；②变流系统PCS土建施工；③防火墙施工；④全站接地扁铁敷设；⑤电缆沟道施XX量清单

（2）X：①供水系统施工；②消防系统施工；③站XX施XX量清单

（3）与场站有X：①地基处理；②X施工；③砌石排水沟施工；④涵管施工；⑤施工降水；⑥户外照明系统基础及埋管施XX量清单

（4）负责材料（包括甲供材料）取样、混凝土试块取样与养护、试样送检，费用均已包含在报价中。

（5）本标段施工过程资料的编制及归档费用包含在所报清单的单价中。

（6）按照采购人要求完成本标段施工期、运行期施工场区内所需的宣传标语，负责按照建设单位要求制作与安装本X建设相关的各种临时、永久标志牌，费用均已包含在报价中。

（7）本标段计划开工时间为X年8月X日，计划完工时间为X年X月X日，总工期X天。

全部工作应满X公司或地方验收标准并满足设计文件及其他相关规范的要求。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、安全生产许可证、增值税一般纳税人资格；响应人必须具有建筑业企业施工劳务资质。

3.1.2企业资产（财务要求）：响应人没有处于财产被接管、冻结、破产状态，提供近3年财务会计报表（X-X年）。

3.1.3 企业主要人员要求：

（1） 项目经理资格要求：二级建造师执业资格及以上、建筑企业安全员B证；

（2）项目技术负责人的资格要求：具有二级建造师或中级及以上职称；

（3）项目安全生产管理人员的资格要求：具有安全生产管理人员C证；

（4）项目质量管理负责人人员的资格要求：具有质量员证；

3.1.4X业绩要求：响应人近 5 年须至少完成 1 项储能X或升X或相关类似项目业绩；须提供中标通知书（如有）、施工合同、竣工验收证明或完工证明、与业绩合同对应的增值税发票扫描件同时提供该发票在“国X全国X”（***x.gov.cn/）的查询截图。

3.1.5 企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4）不被最高人民法院X站（***或各X中列入失信被执行人名单；

（5）未被法院列为X址：***ixing/），且不能提供已经履行完毕相应生X列为X址：***ixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

4.谈判采购文件的获取

1.凡满足本公告规定的响应人资格要求并有意参加响应者，请于X年7月X日8时XX至X年8月4日X时XX前（北京时间）通过“中国电建X”（***n）获取采购文件。响应人可在登录系统后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确响应标段，下载采购文件；原中国电建设XX的供应商及承（XX激活，激活后即可开启使用。

（2）未注册的供应商：登录“中X”（***n）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行响应人注册，完成注册后，明确响应标段，下载采购文件；

（3）登录中X首X，可下载《中国电建X操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建X操作手册_供应商投标操作手册》。

2 本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。

5.响应文件的递交

1.响应文件递交的截止时间(响应截止时间，下同)为X 年 X月7日 X 时 XX，响应人应在截止时间前通过中国电建X递交电子响应文件。

投标工具下载：中X（***n）门户服X-中X投标管家。

2.本次采购将通过中国电建X全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建X后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。

3. 各响应人须登X中国电建X使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充XX络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前X小时完成）。

4.响应文件的开启通过中国电建X开标工具全流程远程在线开启。

5.响应截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过中国电建X通知所有已获取采购文件的响应人。

6.中国电建XX客X站首X-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

6.开标时间、地点

6.1谈判时间（预计）：具体时间另行通知

6.2谈判地址：Xn-topX; margin-bottomX; text-indentX.Xpt">6.3递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判。

7.发布公告的媒介

本次谈判公告在中X（***n）、中国招标投标公共服务平X西X站（***

8.成交人数量

成交人数量X人

9.联系方式

采 购 人：XX

地    址：陕西省西安市长安区韦曲街办城南大道X号西北水电常宁基地

联 系 人：Xpan>

电    话X-X

电子邮件：

X.监督机构

监督电话X-X

X.提出异议的渠道和方式

联系人：Xpan>

联系电话X-X

电子邮箱：

请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。

X年7月 X日