2.项目概况与采购范围

2.1建设地址：X

2.2

XMW，拟安装X台单机容量为6.XMW的风电X自建一座XkV那楼风电二期升压站（该升压站在XkV满天星升压站站内空余场地建设），新建1回那楼风电二期升压站~那楼中山升压站的XkV~那楼中山升压站XkV线路，采用架空X在那楼中山升压站汇集后通过那楼中山升压站～民歌站XkV线路接入X共安装X台单机容量XkW风力发电机组，总装机容量为XMW。风机出口电压为1.XkV，经电缆引接至机组升压变低压侧，通过机组升压变升压至XkV，再通过4回XkV集电线路送入风电场的XkV升压站的XkV母X在XkV满天星升压站预留场地进行扩建，XkV侧的接线形式采用单母线接线形式，本期建设1台主变，1个主变进线间隔，1个出线间隔，1个PT间隔。本项目配套建设XMW/XMWh的储能，与升压站扩建同期建设。

2.3工期要求

计划开工日期为X年9月1日，竣工日期为X年1月X日，合同工期为X天，实际开工日期以采购人开工通知书记载时间为准。

2.4质量要求

符合现行国家、当地有关法律规定和主合同约定的验收标准的要求，一次性验收合格；质量目标:

(一)

(二)质量X事故(不发生违反现行国标及行业标准的质量问题)；

(三)项目达标投产；

(四)阶段性监检一次性通过率X%，施工质量未达到上述质量标准时，响应人须立即返工X和监管部门验收合格，并承担由此产生的返工费用，若由此导致逾期的，响应人仍应依约承担违约责任及赔偿责任。

（五）创中国XX开工前X总体质量目标，制定X规划和实施细X建设全过程中组织实施。

2.5采购范围

2.5.1 负责钢筋加工厂场地租赁、场地硬化、厂棚搭建及安全文明施工布置等工作，并提供钢筋加工设备。

2.5.2 负责浇筑前基坑抽水、基坑通道搭设、基层清理，浇筑后现场清理等辅助工作。

2.5.3 负责模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等工作。

2.5.4 负责采购人提供的各种预埋材料运输、安装、防腐及安装前后的看护保管工作。

2.5.5 负责垫层混凝土、基础混凝土浇制、捣固、大体积混凝土温控（根据施工图设置温控点）、养护、基面抹平、混凝土试块制作、基础浇筑后基础凿毛等工作。

2.5.6 负责钢管脚手架支撑（含扣件等辅材）材料、pvc管（预应力锚索预埋管、电缆保护管、控制电缆保护管、光缆保护管、照明电缆管、排水管）、波纹管（定位插销孔预埋管）、防水防腐等材料采买、运输、制作、安装、试验等工作。

2.5.7 现场安全文明施工，冬雨季施工措施、赶工措施等各项施工措施，竣工验收和维护保修，并满足业主方环境保护、水土保持要求等全部内容，严格按照相关技术规范、图纸要求进行施工，保证满足施工图和采购人下道工序施工要求，如因响应人原因造成的工期延误，引起其他X包出现窝工索赔等情况，由此造成的损失由响应人负责。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有施工劳务资质或施工劳务企业备案。

3.1.2企业资产（财务要求）：/。

3.1.3企业主要人员要求：/

3.1.4

3.1.5企业资信要求：

（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；

（4“信用中国”失信被执行人名单；财务账户以及主要资产未被冻结、未被查封的(***)；

（5***ixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；***ixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体响应。

4.采购文件的获取

4.1凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于X年X月X日X时XX前（北京时间)通过“ 中国电建X ”（***n）获取采购文件。投标人可在登录系统后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。

（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；

（2）未注册的供应商：登录“中X”（***n）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行投标人注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；

（3）登录中X首页-_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建X操作手册_供应商投标操作手册》。

4.2本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。

5.响应文件的递交

5.1响应文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为X年X月X日X时XX，响应人应在截止时间前通过中国电建X递交电子响应文件。

投标工具下载：中X（***n）门户服务--中X投标管家。

6.开标时间、地点、方式

6.1开标时间：X年X月X日X时XX，地点为:江西省南昌市青山湖区广州路X

6.2本次采购将通过中国电建X全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。

6.3响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建X后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。

6.4各响应人须登X中国电建X使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充XX络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前X小时完成）。

6.5响应文件的开启通过中国电建X开标工具全流程远程在线开启。

6.6响应截止时间及递交地点如有变动，响应人将及时通过中国电建X通知所有已获取响应文件的响应人。

6.7中国电建XX客X站首页--“登录系统，联系您的专属业务顾问”。

7.发布公告的媒介

本次采购公告在中X（***n/）上发布。

8.成交人数量：

成交人数量：1人。

9.联系方式

采 购 人：XX江XX公司

地址：江西省南昌市青山湖区广州路X

联系 人：Xspan>

电话：X

电子邮件：

X.监督机构

监督电话：X

X.提出异议的渠道和方式

X.1对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。

X.2异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。