益水排水压力管道抢修20251203劳务G1一标段竞价采购（水务专用）邀请函

一、项目名称：益水排水压力管道抢修X劳务G1邀请询价一标段 （1X概况：土方开挖、回填，管道安装等。 （2）项X/货物/服务 （3）采购内容：排水压力管道及其附属设施运行过程中，出现的爆管、塌陷、渗漏、破损变形等问题，进行设施维修更换的劳务工作等。 二、预算控制价 本项目预算控制价X 优惠率X%，X.XX 三、招标时间安排 供应商在规定的时间（详见阳光采购公告时间）内提交报价及响应文件。 四、保证金 不需要缴纳 五、供应商资格要求 （1）X询价采购供方黑名单。 （2）本项目不接受联合体。 （3）具有劳务资质。 六、采购需求 1X要求：本次招标采用的是优惠率计价方式，投标人的报价优惠率不得低于控制价的报价优惠率，投标人必须严格按照招标人提供的报价格式及填报要求进行报价，不允许改变其格式和顺序，否则视为不合格报价书，并取消其报价X采用按X内容详见附件1。 1.1.合同总工期X天，实际开工日期以询价单位要求的开工日期为准。工期考核以供应商约定工期和询价单位批准的合理延期为准。不能按合同工期完成施工任务并导致询价单位蒙受损失，损失供应商全部承担。 1.2X量最终以询价单位最终审X量进行结算。 1.3.其单价应当包括完成该项目的所有施工工序、定额规定的工作内容并达到设计和规范要求的合格产品的全部费用，供应商合理的管理费、利润、税金等费用。 1.4X计量，以供应商实际完成并符合设计和规范要求、经询价单位签X量为准。不合格部X不予计量。 1.5X单价中包含但不仅限于以下风险和内容:人工、机械变动；各种原因引起的人员窝工、停工、设备闲置损失；对市场物价上涨、因检测签证、征地拆迁滞后引起的费用；为符合业主或询价单位文明施工、现场布置、人员着装要求可能发生的费用等。 1.6X结算等一宗资料经询价单位代表共同签字确认后，须由询价单位造价部门对询价单位最终审X量进行审核计量，供应商应予配合并自愿接受、认可询价单位造价部门的结算审定值。 1.7.支付 1.7.1X进度情况，供应商X量及产值，经询价单位审核确认后支付供应商。全部劳务工作完成，经询价单位验收认可后，供应商向询价单位递交完X的结算资料。询价单位收到供应商递交的结算资料后进行核实，给予确认或者提出修改意见。询价单位确认结算资料后向供应商支付劳务费尾款X款暂不到位时，由双方风险共担，供应商不得因此延误工期，并应配合询价单位X款。 供应商须向询价单位提供符合税法规定的3%增值税专用发票，经询价单位审核验证合格后，支付供应商。 1.7.2供应商接到询价单位开票通知后在两日内把发票送到询价单位，延误每天缴纳违约金XX。 1.7.3X所拨付的费用不得挪作他用，必须优先支付工人工资，并将相关支付证据报询价单位备查。询价单位有权跟踪监督其资金流向。供应商应按月发放工人工资，不得拖欠工人工资。因供应商拖欠其雇员工资而造成群体性示威等一切责任，由供应商承担，由此给询价单位和其他各方造成损失或导致工期延误的，应赔偿损失，且工期不予以延长。 1.7.4在合同款项支付过程中，如果供应商对于询价单位享有相应债权的，供应商未经询价单位同意，供应商不得将债权转让给其他方，如果供应商违反约定进行转让的，应按照转让金额的X%向甲方承担违约责任，询价单位有权优先从应付债权中予以扣除。 2.技术要求：质量要求一次性验收合格。 2.1.质量要求 2.1.1 质量要求：必须达到设计、技术规范和验收标准规定的各项质量要求。 2.1.2 国家相关技术标准、规范及有关技术文件，及施工图纸作为合同的组成部X，包括但X建设标准”中的内容，对于同一类标准、规范，应以最新版本或最新颁发者为准。 2.2.工期 实际开工日期以询价单位要求的开工日期为准。 工期考核以X包合同约定工期和询价单位批准的合理延期为准。不能按合同工期完成施工任务并导致询价单位蒙受损失，损失由供应商承担。 2.3.供应商责任和义务 2.3.1已确认询价单位与业主方签订的总包合同以及构成合同文件中对询价单位责任义务的条款对供应商具有同样的约束力。 2.3.2供应商应向询价单位提供具备相应技术能力的劳务人员，合同签订后向询价单位提供人员劳务合同、技术证件、健康资料、工资基数等资料备案。技术不胜任、年龄超龄、证件过期的人员立即撤场。供应商人员应遵守询价单位管理规定所有劳务人员必须在施工现场进行考勤打卡并完成相应培训，未培训、未考勤打卡的不认定为本项目劳务人员，工人工资不予以认定，询价单位不承担相应责任。 2.3.3供应商需接受询价单位的现场人员管理，对劳务人员进行考勤打卡，工时统计，并向询价单位提供考勤，农民工工资发放记录等资料。 2.3.4供应商应服从询价单位进度要求，合理组织X按期完成。依据询价单位的施工总体计划，编制供应商的作业方案和月度作业，在开工前7日内报送询价单位审定。实际进度和计划进度存在偏差超过5日时，供应商应向询价单位提交进度保障方案。询价单位审定的施工作业方案并不免除供应商任何责任。施工作业方案，除应包括的常规内容以外，还应重点注意： ⑴ 各专业管线施工的衔接、以及专业管线施工的合理安排。 ⑵ 原有管线的保护措施。 ⑶ 施工现场和周边环境的协调，交通调流、施工车辆的通行等有关内容。 ⑷ 施工现场临设、施工平面布置等。 ⑸ 环境方面要求：噪声排放达标；施工现场无扬尘；固体废弃物排放处理符合有关规定。 ⑹ 职业健康安全要求：杜绝火灾、爆炸事故；杜绝重大伤亡事故；杜绝重大责任交通事故；杜绝食物中毒、重大传染病。 ⑺ 注意住宿周边的清洁卫生，生活垃圾要入垃圾桶，自觉清理，保持卫生,宿舍周边及工地卫生由乙方负责清理。 2.3.5X完工未移交之前，负责对现场的一X成品进行保护，否则，造成损失、发生的费用由供应商承担。 2.3.6供应商接到询价单位通知后，2小时到达施工现场。 2.4.安全文明施工 2.4.1询价单位负责对供应商进行安全交底，供应商应严格按照书面交底内容加强安全管理。询价单位的安全交底义务不免除供应商对安全责任的承担，如有没有交底到的地方，供应商仍负全部安全责任。 2.4.2劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作工具(绝缘手套、胶鞋等)按施工作业要求由供应商自行配备并承担其费用，供应商必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品，并能正确佩戴和使用。 2.4.3供应商必须按施工现场标X的规定，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施、警示标志等。如供应商未履行上述X财产损失和人身伤害，由供应商承担责任及所发生的所有费用。 2.4.4在供应商施工范围内，如果发生伤亡事故、设备事故等事故，其责任和经济损失由供应商自行承担:由此导致询价单位被第三方提起诉讼或仲裁，律师代理费将从供应商结算款中直接扣除。如询价单位被生效法律文书判令承担法律责任，询价单位有权从供应商结算值中直接扣除相对应款项，供应商对此无异议。导致询价单位安全生产许可证被吊扣、影响询价单位正常生产经营的，供应商按合同总价的X%(且不低于XX)向询价单位进行经济赔偿。 2.4.5询价单位必须确保安全文明施工费用专款专用，满足现场安全生产和文明施工需要，并向询价单位开具关于安全文明施工费方面的专项发票，发X造价的2%。 2.5.违约责任 2.5.1因供应商未能按X包合同工期竣工，每逾X总造价的 3 ‰支付逾期违约金:导致询价单位受到严重批评或通报，每出现一次，视情节轻重予以罚款:导致询价单位受到经济处罚的，询价单位按处罚金额的双倍从供应商当月进度款中扣除。 2.5.2若供应商无故停工或工期延迟达X天以上，则询价单位有权解除合同X另行X包给其他单位，供应商承担违约金及由此给业主、询价单位造成的损失。 2.5.3对于质量达不到标准的违X竣工验收时，一次性验收质量达不到合同目标，询价单位扣X结算总值的X%，并限期X改至合同标准要求，且供应商应承担由此给业主、询价单位带来的经济损失。X改两次后仍未到达合同验收标准的，询价单位有权解除合同。 2.5.4供应商必须按青岛市安全文明示范工地标准组织施工，施工中随时接受询价单位的监督检查，若在检查中出现未达标项，每发生一次，处以供应商不低于XX的罚款。 2.5.5在供应商承包范围内，如发生违反规定拖欠或克扣民工工资行为，被投诉至建设行政主管部门或新闻媒体的，X造价的5%向询价单位承担违约责任，并同时承担因此给询价单位造成的全部损失。 2.5.6供应商施工人员进场约定:供应商必须保证签订合同三日内将施工所需设备运至施工现场，施工人员在七日内到位，且需满足现场施工需要。施工期间，委任的项目管理人员或班组长未经询价单位同意，不可更换,并且保证每月出勤X天以上。如遇特殊原因需要更换的，须经询价单位同意批准，且所更换人员水平及施工经验不得低于被更换人员水平:如遇询价单位或其上级部门检查上述主要人员必须在场。询价单位或其上级部门检查时，每发现一位项目管理人员不到位或未经同意擅自更换，处以供应商XX/人次的罚款，且无需征得供应商同意，询价单位有权在办理结算时，从供应商结算值中将罚款予以扣除。 2.5.7X施工期间，在供应商承包范围内，因施工质量、安全、进度、文明施工、X包模式等原因导致上级行政主管部门、业主、监理等单位对询价单位处以罚款的,询价单位按罚款额的双倍对供应商予以处罚:因上述原因导致询价单位主管领导被上级单位约谈的，或询价X站上被通报批评或被新闻媒体曝光造成负面影响的，或询价单位被上级主管部门扣X，视情节严重程度处以供应商1X至 X X/次的罚款，若扣X影响询价单位投标的，加倍处罚。以上处罚可累加。 2.5.8供应商出现下列情形之一，询价单位有权单方面解除合同，给予供应商合同额 X%处罚，供应商愿意承担由此引起的全部经济损失:发生安全质量责任事故;受业主、监理或质监部门通报批评;擅自转包X:连续一个月完不成询价单位下达的计划任务:发生违约行为经催告后仍未纠正:无故停工或工期延迟达 X 天以上:不服从询价单位管理，发生打架、斗殴事件，或出现供应商员工聚众闹事、群体上访等恶劣行为;询价单位认定供应商人员、设备不足，或管理不到位，不具备相应的施工能力;出现不利于合同履行的其他行为。上述情形的认定，以询价单位下发的书面通知为准，无需征得供应商同意。 2.5.9因询价单位原因造成作业时间延长的，应顺延延误的作业时间。除此之外不承担其它责任。 因上述原因导致合同解除后，供应商必须在询价单位规定时间内无条件撤场若因供应商未在规定时间内撤场导致询价单位无法组织施工，询价单位有权不再支付供应商已施工并XX款，且供应商须承担由此给询价单位造成的所有损失。 七、竞价形式 单轮低价中标 八、报价文件格式（文件请在系统“报价清单”处上传，且只有一次上传机会，上传后无法撤回，请谨慎上传。） 本次采购必须提供下列材料: 1.报价单（详见附件）； 2.符X要求的响应文件（详见附件）； 3.资格证明材料（详见资格条件）。