-
金义新区鞋塘上大路区块电力配套工程[A3300000090010038001001]
采购与招标网 ,能源,市政房地产建筑 浙江 2026-10-21
招标代理公司（ 立即查看 ）受业主单位（ 立即查看 ）委托，于在采购与招标网发布 金义新区鞋塘上大路区块电力配套工程[A3300000090010038001001] 现邀请全国供应商参与投标，有意向的单位请及时联系项目联系人参与投标。
| 项目名称: | X鞋X块X | 项目代码: | X-X-X-X-X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人：X/div> | 名称:浙江X | 代理机构: | 名X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址：X | 地址：Xtr> | 联系人：Xb> | 联系人：Xb> | 电话:X | 电话:X | 标段（包）名称: | X鞋X块X | 标段（包）编号: | AX | 澄清、修改对象: | 招标文件 | 澄清、修改内容要点: | 澄清通知内容：提疑1：招标公告载明“建设资金来自自有资金、银行贷款”，合同协议书载明“资金来源：自筹资金”，两者表述不一致，请明确以何为准。 答复：合同协议书中资金来源修改为“自有资金、银行贷款” 提疑2：投标人须知前附表载明“不允许”X包，专用合同条款3.5.1“禁X包括”为空白，两处表述不一致，X是否允许X包。 答复：投标人须知前附表X“不允许X包”，该约定系招标文件的实质性内容，对潜在投标人具有约束力；专用合同条款相关栏目空白不影响前附表已作出的明确X不允许X包，按招标文件执行。 提疑3：专用合同条款X.4约定“XX人民法院起诉”，安全合同协议X提起诉讼”，两处表述不一致。 答复：专用合同条款X.4约定及安全合同协议书第九条约定均修改为“X仲裁委员会申请仲裁” 提疑4：专用合同条款3.2.2、7.5.2关于X款”“不XX款”的约定，质疑其违反《民法典》第五百六十六条关于合同解除后清算的规定，建议修改为“合同解除后按已完X量进行结算”。 答复：该条款调X如下： 实际指向：3.2.1相关条款：项目经理每月出勤少于X天的，发包人有权解除合同。因承包人违约造成合同解除的，甲方有权X款X。合同解除后，双方参照合同约定计价方式对已完X量进行结算；承包人对发包人因此遭受的损失（包括但不限于重新发包价差、X改修复、工期延误损失等）承担赔偿责任，发包人有X款中直接扣除相应款项及合同约定的违约金。 7.5.2：实际施工进度严重延期、影响进度工期X%及以上的，发包人有权解除合同。因承包人违约造成合同解除的，甲方有权X款X。合同解除后，双方参照合同约定计价方式对已完X量进行结算；承包人对发包人因此遭受的损失（包括但不限于重新发包价差、X改修复、工期延误损失等）承担赔偿责任，发包人有X款中直接扣除相应款项及合同约定的违约金。 提疑5：廉政合同引言引用《X建立健全惩治和预防腐败体系X—X年工作细则》，该文件时效已过，请确认其是否现行有效；如已失效，请更新为现行有效的廉政建设相关法规依据。 答复：廉政协议书已修改至招标文件。 提疑6：材料清册中“新建2.0×3.0米电缆井”与图纸剖面图不对应，请招标人复核。 答复：经向设计单位核实，该电缆井尺寸以材料清册中“新建2.0×3.0米电缆井”的描述为准，相关井套图已X附件。 提疑7：材料清册所列“天然气审批费6X量清单未列此项费用，请确认是否属于本次招标范围。 答复：经核实，天然气审批费不属于X费用，不纳入本X量清单范围，故该项费用不在本次招标范围内，投标人无须对此项费用进行报价。 ；招标文件修改内容：本项目投标文件递交截止时间及开标时间修改为X年X月X日X时XX，评标时间修改为X年X月X日X时XX;投标保证金递交截止时间修改为X年X月X日X时XX，投标保X生成为准。 | 行政监督机构: | | 电话: | X-X | 信息来源: | 浙江X（X跳转） | | X-X-X X:X:X | ||||||||||||||||||||
X
免费注册可以查看免费信息，了解更多服务内容请进入客服中心，您在使用本网过程中，需要帮助，可以拨打下面的电话。
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。
