古丈配电所增设二路电源（第二次）采购公告

infoCode:总XZPJ1RT,biddingProjCode:XIIHHGDDWX-X古丈配电所X电源项目（第二次）采购公告（项目编号：XⅡHHGDDWX）1.采购条件本次采购项目是古丈配电所X电源的设备采X公司怀化供电段，采购项目资金已落实，具备采购条件，现对该项目进行公开竞争性谈判采购。2.项目概况与采购范围2.1建设地址：X2.2工期要求：合同签订后3个月内。2.3X概况：古丈配电XX内容：从古丈XKV地方既有XKV猛高线敷设高压电缆（YJVX-3*X）1.8km引入古丈XKV配电所，新增高压双切间隔、看门狗、高压计量装置等相关配套设施。采用包工包料方式委外施工，工期3个X发布采购信息，面向所有符合资质要求的施工单位公开采购。采购方式采用竞争性谈判，评审办法采用经评审的最低价法。采购文件要求提交响应文件的截止时间前，若递交响应文件的供应商只有两家的，可直接与参与公开竞争性谈判的供应商开展谈判；若连续两次采用竞争性谈判方式采购，均仅有一家供应商符合资格条件或递交有效响应文件X发布采购公示无异议后，可转为单一来源采购。为防止不平衡报价带来结算争议，拟将批复预算明细作为公开资料连同设计图纸及招标文件发给各X投标单位,投标单位采用降造率，对批复单价实施均衡降价，要求投标单位投标时仅提报降造率和总价，无需提报各项目详细单价。2.4采购范围：本项目不划X标段。2.5其他说明本项目最高预估限价为人民币X.XX（含税，税率9%），其中剩余安全生产费（1.XX）、青苗补偿费1.XXX）（4X）作为不可竞争费用，最终X量进行限价结算。供应商投标报价时，X总报价和降造率【降造率＝（最高预X总报价）（最高预估限价-不可竞争性费用）X%】，除采购人列出的不可竞争性费用外，供应商须按同一X总报价的其他费用进行均X结算时，不可竞争费用据实结算，其余各项子目单价按降造后的单价进行结算，且均不得超过采购人上级批复预算单价。供应商应根据设计图纸、工X势进行报价。3.供应商资格要求本次采购要求供应商为在中华人民共和国境内合法X的独立法人，具备有效的营业执照、企业资质和安全生产许可证等，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。资格要求如下：3.1资质要X施工总承包X级及以上。3.2财务要求：投标人具备一般纳税人资格，具备开具增值税专用发票的能力；一般纳税人证明材料；提供近X年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表。3.3业绩要求：X年X月至X年X月期间（近X年）内XX项目不少于2项。需提供中标通知书、施工合同、验收报告。3.4人员要求：要求项目经理具有X年及X营业线施工管理经验。自X年X判决、裁定生效的行贿犯罪记录。3.5信誉要求：（1）供X站（XwX列入失信被执行人；（2）供应商未在国家X（http:X.cn）中被列入严重违法失信企业名单；（3）供应商未被纳入X建设失信行为认定记录公布管理办法》公布的失信行为黑名单且在公布期的；（4）供应商及其法定代表人、拟委派的项目经理在递交响应文X判决、裁定生效的行贿犯罪行为记录。（Xhttps:X.cn查询）；（5）供应商在递交响应文件之日前X年内没有骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；（6）供应商在递交响应文件之日前X年内不曾在任何合同中违约或被因自身原因而使合同被解除；（7）供应商未处于国铁集团信用评价为C级且在X改期内情形；（8）供应商未X通报的停标处罚期内，不存在被取消或暂停X公司通报的停标处罚期内；（9）X营业线施工黑名单且在限制投标期内的。（X）响X重大不良行为公布期。3.6其他要求XX供电公司进行电源搭伙转接和户外柜内计量装置安装，响应单位应具备相关协调能力和资源。采购文件的获取时间：X年X月X日X时XX至X年X月X日X时XX（X址：XXXXX号怀化供电段。5.其他补充事宜1.凭以下各项资料（复印件须X）获取采购文件：（1）营业执照复印件（如非多证合一证照，须同时提供税务登记证及组织机构代码证复印件）；（2）法定代表人证明书复印件；（3）法定代表人X复印件；（4）X（非法定代表人X），受托人X复印件；（5）建筑业企业资质证书复印件；（6）安全生产许可证复印件；（7）X年X月至X年X月期间（近X年）内XX项目不少于2项。需提供中标通知书、施工合同、验收报告。。2.本单位只接受已获取本项目竞争性采购文件的供应商参与谈判。6.响应文件的递交6.1响应文件递交的时间为X年X月X日X时XX至X时XX，递交响应文件的截止时间为X年X月X日X时XX。地址：X2#X2X招投标会X。6.2逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。7.响应文件开启时间：X年X月X日X时XX地址：X8.发布公告的媒体本次竞争性谈判采X（https:X.cn）上发布。9X公司怀化供电段地址：X话：X-X