浙商财产保险股份有限公司欧镁创新城办公职场14-16 楼弱电智能化工程劳务合作施工公开选择公告

X-X 楼弱X劳务合作施工公开选择公告

 项目编号：LWXMXYXBC-GXGSZHCS-X

根据我单位选择计划安排，现拟采用公开选择方式选择 X-X 楼弱X劳务合作施工，欢迎合格的协作单位前来报价。

一、项目概况和选择范围

（一）项目概况：X-X 楼弱电智能化施工项目，主要内容包括综合布线、监控及门禁系统等建设内容。施工地址：X"" 2.X;="" X.Xpt;="" 2;="" class='\"MsoNormal\"' line-height:="" mso-char-indent-count:="" mso-outline-level:="" style='\"text-indent:'>（二）选择内容和范围本次选择设1个标段，具体标段划X如下表：

   （三）工期:与项目工期同步（具体开竣工日期以选择人通知为准）。若因发包人原因造成工期延误的，工期顺延。

（四）施工质量目标:  合格   

（五）其他：  /            

二、协作单位资格要求

（一）参加本次选择活动的协作单位应当是中华人民共和国境内的√法人 ×非法人组织  ×自然人，×或依法办X同时还应具备如下条件：

√ 1.资质要求:参与本次公开选择的响应人须持有有效的企业法人营业执照，具备施工劳务资质（如所在省份已取消劳务企业资质办理，实行专业作业企业备案管理制度的，则提供相关备案证明材料），有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 

√2.业绩要求: 参与本次公开选择的响应人须提供近三年内（X3年1月1日至响应截止日期间）（以合同签订时间为准）至少已完成1个合同总额不低于XX的类似项目，类似项目是指：建X劳务施工。

√ 3.人员要求: 拟派项目负责人a：具有有效期内的安全生产考核合格证书（B类）；b：拟派项目负责人在响应截止日止未在其他X上担任项目负责人的承诺书；c:近三年内（自X年1月1日至响应截止日期间）拟委派项目负责人无行贿犯罪行为记录（X（**X判决书判决时间为准）。专职安全员具有有效期内的安全生产考核合格证书。

√ 4.信誉要求: 近三年内（自X3年1月1日至响应截止日期间）协作单位及其法定代表人、拟委派项目负责人无行贿犯罪行为（查询结果XX站页面显X判决书判决日期为准）【查询方式：高级检索➡全文检索（X别检索供应商、其法定代表人）➡案由（供应商选择“单位行贿”，法定代表人选择“行贿”）➡裁判日期（至少为要求查询开始时间至本公告发出之日）】。                                   

（二）与选择单位存在利害关系可能影响选择公正性的法人、其他组织或者个人不得参加本项目选择活动的；单位负责人为同一个人或存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段（包件）选择活动的。

（三）本次项目不接受联合体参加选择活动。

（四）其他：         /          

三、选择文件的获取

3.1潜X电子招标X址为***m进行协作单位注册。无需办理CA。本项目选择文件（含项目图纸）和补充（澄清、修改）X电子招标采购管理系统下载方式发放。

3.2X上下载时间：X6年3月X日X时XX至X6年4月2日X时XX。

3.3协作单位对选择文X电子招标采购管理系统提交。提交疑问截止日为X6年3月X日X时XX。选择单位将于X6年3月X日X时X

四、响应文件递交等要求

4.1选择单X现场踏勘，不召开报价预备会。

4.2响应文件递交的截止时间：X6年4月2日X时XX。

4.3响应文件递交方式：

4.3.1响应文件（正本X上递交方式,在响应文件递交时间截止前将电X电子招标采购管理系统。

4.4电子响应文件（正本）未在响应文件递交截止时间前递交至电子招标采购管理系统将被拒绝，后果由响应单位自行承担。

4.5X上远程开标方式（响应单位无需至开标现场），在开标时间开始后开启响X址：***m）

五、发布公告的媒介

本X电子招标采购管理系统（***m）上发布。

六、联系方式

（一）选择单位： 地    址： 浙江省杭州市上城区五星路X号XX5号楼7楼

联 系 人：Xn> 姚工     

电    话：  X   

（二）监督部门： 纪检室  

地    址： 杭州市上城区五星路X号XX2号楼X层   

电    话： X-X   

（三）系统维护联系电话：X-X

                          选择单位：（签章）

                               日  期：X6年  3  月X日