桃花岛渔旅融合式大黄鱼围栏野化养殖项目

桃花岛渔旅融合式大黄鱼围栏野化养殖项目施工招标公告

1. 招标条件

本招标项目 桃花岛渔旅融合式大黄鱼围栏野化养殖项目 已由 舟山市普陀区发X 以 浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表文批准建设，招标人为，资金来源为自筹,资金已落实。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标，实行资格后审。资格审查条件（最低要求）详见舟山市公X（***n/）。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况：本项目位于普陀区桃花岛乌石子X拟建主围栏长度 X.Xm（含活水靠泊段 2 段，长度均为Xm），X隔围栏X.Xm，围栏顶高程+4.5m。主围栏中间段水工结构采用桩基结构，围栏宽度 5m，桩基础采用 2 根 Xmm 钢管桩；主围栏接岸段水工结构采用桩基结构，围栏宽度 5m，桩基础采用 2 根 Xmm 钢管桩嵌岩；X隔围栏中间段水工结构采用桩基结构，围栏宽度 5m，桩基础采用 2 根 Xmm 钢管桩；X隔围栏接岸段水工结构采用桩基结构，围栏宽度 5m，桩基础采用2根Xmm钢管桩嵌岩；靠泊段围栏水工结构采用桩基结构，围栏宽度 Xm，桩基础采用3根Xmm钢管桩。所有围栏排架间距均X8m，嵌岩钢管桩间采用钢管横撑和斜撑连接。上部结构为钢结构连接。

2.2招标范围：

本次招标为一个施工标段。主要工作内容：本项目施工图范围内本项目施工图范围内水工建筑物（主围栏及X隔围栏桩基）、X的施工及缺陷责任期缺陷修复。

施工计划工期：X日历天，缺陷责任期 X个月。

3. 投标人资格要求

3.1凡具有独立法人资格、港X施工总承包二级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，并符合资格审查条件要求的施工单位均可参加投标。

3.2与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一标段的投标，否则按否决投标处理。

3.3X站（***gov.cn/）中未被列入失信被执行人。

3.4本次招标不接受联合体投标。

4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于X年9月X日～X年9月X日在舟山市公X（***n/注：投标人在投标登记前须自行登录“舟山市公X”（X页查看：***n/），X上注册，并购买CA数字证书方可登录新系统。已经注册或登记成功的单位不得重复注册。以上所注X，客服电话X或者舟山电子招投标支持群X。

4.2潜在投标人对招标文件XX提XX发布补充（答疑、澄清、修改）文件。潜在投X站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

5．投标文件的递交

5.1招标人不统一组织投标人进行现场踏勘，不召开投标预备会，投标人视需要可自行前往现场踏勘。

5.2投标文件递交的截止时间为X年X月X日9时XX，投标人必须在上述时间之前在线制作投标文件并加密上传；投标人应按投标人须知前附表的要求参加开标会议，对上传的投标文件进行解密。

5.3 逾期上传的或者因投标人自身原因上传失败的或上传至系统的电子投标文件未加密的或投标人文件无法解密的或未按要求递交投标保证金的投标文件，招标人不予受理。

6．发布公告的媒介

本次招标公告同时在舟山市公X（***n/）上发布。

7．联系方式

招标人名称X

招标人地址：Xe="2">X号

联 系 人：X/font>

联系电话：X-X

招标代理人名称：X

招标代理人地址：Xize="2">A座X层X室

联 系 人：Xfont>

联系电话：X-X

行政监督部门：舟山市普陀区海洋X

地 址：舟山市普陀区沈家门街道东海西路9号

联 系 人：Xfont>

电 话：X-X

附录

附录1 资格审查条件（资质最低条件）

附录2 资格审查条件（财务最低要求）

附录3 资格审查条件（业绩最低要求）

注：1、投标人应在“第八章 投标文件格式 自X年7月1日以来完成的类似项目情况表”后附：（1）中标通知书复印件；（2）合同协议书复印件；（3）质量证明文件（由发包人出X（标段）交工验收证书或竣工验收委员会出X竣工验收鉴定书（或竣工验收现场核查报告）或交通（水运）质量监督机构对各参建单位签发的工作综合评价等级证书）的复印件；（4）从“浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统”中打印的含有该系统水印的《主要业绩信息一览表》。四者缺一不可，否则业绩不予认可。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

上述资料中的施工单位名称与投标人名称必须一致，否则业绩不予认可。以下情形除外：

1.施工单位名称发生合法变更的，但需提供合法变更的有效文件。

2.施工单位业绩发生合法承继的，但需提供业绩合法承继的有效证明，相关业绩信息在浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统完成公开的可认定为合法承继。

投标人在“浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统”中的业绩是否公开以及《主要业绩信息一览表》的认定和核实，以投标截止时间为准。

附录4 资格审查条件（信誉最低要求）

注：投标人有行贿犯罪行为认定以中国裁判文X判决书判决日期为准）。

附录5 资格审查条件（项目经理和项目技术负责人最低要求）

注：1、拟委任的项目经理有行贿犯罪行为认定：以中国裁判文X判决书判决日期为准。

2、X的开始时X中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间X通过交工验收或合同解除之日。

3、拟委任项目经理是否有“X”按以下原则认定：

aX协议书尚未签订，则中标通知书中明确的项目经理和备选项目经理均视为有“X”；

bX协议书已签订的，则仅合同协议书中明确的项目经理视为有“X”；

cX未通过验收或合同解除前，合同协议书中明确的项目经理已经更换的，则现任项目经理视为有“X”，同时应在投标文件中X项目发包人的同意更换证明材料，否则更换前后的项目经理均视为有“X”。

4、“X”范围：包括在中华人民共和国境内X，不受地域、行业和投资性质的限制。

5、投标人主要管理人员中项目经理的职称证信息、建造师注册证书信息、安全生产考核合格证书（B类）信息以及项目技术负责人的职称证信息在浙江省交通运输厅建设市场诚信信息系统中已全部公开的，须在诚信信息系统一览表后提供含有该系统水印的《主要人员信息一览表》打印件或截图。

附录6资格审查条件（主要机械设备和试验检测设备最低要求）

注：1. 投标人是自有主要机械设备和试验检测设备的企业，须提供船舶所有权证书、设备主要参数、设备使用性能等相关证明材料）。

投标人无自有主要机械设备和试验检测设备的，则须提供船舶所有权证书、设备主要参数、设备使用性能等相关证明材料、相应租赁协议或合同等材料。