中国铁路成都局集团有限公司成都铁路工程总承包有限责任公司兜子背跨线桥改造项目施工期间交通组织工程专业分包（第二次）采购公告

兜子背跨线桥改造项目施工期间X专业X包比选公告

1.比选条件

本比选项目兜子背跨线桥改造项目施工期间X，建设单位X，建设资金来自X已落实，比选人为成X。项目已具备比选条件，现对该项目施工期间X专业X包进行比选。

2.项目概况与比选范围

2.1建设地址：Xyle="text-align: left; text-indent: Xpt; line-height: Xpt; margin: 0cm 0cm 0.Xpt; font-size: X.5pt; font-family: 'Times New Roman', serif;" align="left">2.2建设规模：施工图纸所示范围、比选文件所示全部内容。

2.3完工时间：X日历天。

2.4比选范围：建设内容包括兜子背大桥改造施工期间交通组织，导改设备设施建设，以及配套便桥建设、外围引导标识、交通疏导措施等建设。

3.参选人资格要求

3.1本次比选要求参选人在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具备有效的营业执照、施工企业资质和安全生产许可证等，获X公司成X施工单位信息库（尚未在库内，且近五年具有本比选X业绩，联系比选人办理准入审批手续，先向比选人提供备案所需资料扫描件电子版、在获取比选文件前提供胶装成册纸质备案资料（签字盖章齐全），未通过审核的申请单位不得参加比选），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2资质要求：参选人须具备施工电子X专业承包二级及以上。

3.3业绩要求：参选人递交比选申请文件之日起前近5年内，X业绩。

3.4 参选人未在“信用中国X站（***中被列入失信被执行人名单。参选人未在国家企业信用信息公示系统（***入严重违法失信企业名单。未被纳入X公布的失信行为“黑名单XX不良行为公布期或其它限制合作范围。

申请人及其法定代表人、拟委派的项目负责人在近3年不曾有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪行为记录。

3.5本项目不接受联合体比选申请，不接受与该项目劳务X包、物资采购、机械设备租赁存在关联关系的参选人或供应商参选（国有企业除外）。

4.比选文件的获取

4.1请凡有意参加比选者，请于X年6月4日至X年6月8日（北京时间，下同）在X）下载项目报名表（附件一），并将报名表（填写完X后加盖单位公章）及X（邮件标题按“项目名称+单位名称”格式命名，如：“XX项目-XXXX我方收X施工单位信息库后，我方将于次日X：X前回复邮件并发送比选文件，方为报名成功。若次日内未收到比选文件，请及时与我方联系。

4.2比选文件每套售价  /  X，售后不退。

5.比选申请文件的递交

5.1比选申请文件递交时间为X年6月X日9时XX至9时XX，递交方式为现场递交，递交比选申请文件的截止时间为X年6月X日9时XX，递交地点为成都市成华区驷马桥路2号成都桥路大修段（成X）9楼X室。

5.2逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照比选文件要求密封的比选申请文件，比选人将予以拒收。

6.履约保证金收取及时间要求

6.1本项目履约保证金按中选金额的3%缴纳。

6.2中选单位接到中选通知书后X个工作日内向比选人以现金或者银行保函或保证保险形式交纳履约保证金，交纳履约保证金后才能签订合同。

7.联系方式

比 选

地  址： 成都市成华区驷马桥路2号铁路综合大楼

邮    编： X  

电子邮箱：

联系 人：Xn> 程兰荻

电    话： X-X  X

8. 注意事项

    请各申请人注意，X库内固定联系人或企业法人，电子邮箱必须与发送报名表的邮箱一致！否则报名无效！